+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Содержание

Договор поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными условиями о гарантии)

Договор поставки товара и монтажа оборудования
г. _______________ “__”___________ ____ г.

____________________, именуем__ далее “Поставщик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее “Покупатель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

По настоящему Договору Поставщик обязуется в установленныйДоговором срок передать в собственность Покупателя ___________________________________________________________________________________________________ (указать наименование или вид, характеристики товара)(далее по тексту – “товар”) и осуществить монтаж (шефмонтаж) товара, аПокупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях,установленных настоящим Договором .

——————————–

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. По настоящему Договору поставляется следующий товар:

1.2.1. _____________________ в следующей комплектности: _______________ (наименование товара)в количестве _____________________________________________________________. (указать количество или порядок его определения) 1.2.2. _____________________ в следующей комплектности: _______________ (наименование товара)в количестве ________________________________________________________ . (указать количество или порядок его определения)

——————————–

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставщик обязуется выполнить следующие работы по монтажу (шефмонтажу) товара: __________________________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:

– _______________________________________ – _____ (___________) рублей, (наименование товара)в т.ч. НДС – (__________); – _______________________________________ – _____ (___________) рублей, (наименование товара)в т.ч. НДС – (__________).

2.2. Цена работ по монтажу (шефмонтажу) товара составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС – (__________).

2.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС – (__________).

2.4. Цена товара, установленная п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Покупателем в следующем порядке:

2.4.1. Предварительная уплата цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС – (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания настоящего Договора.

2.4.2. Уплата оставшейся части цены товара в размере _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС – (__________), производится Покупателем в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора).

2.5. Уплата цены работ, установленная п. 2.2 настоящего Договора, производится Покупателем в течение _______________ с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 5.5 настоящего Договора).

2.6. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать _____________________________________________________________________________________________________.(указать стандарты, регламенты, иные требования, предъявляемые сторонами к качеству товара) 3.2.

Гарантийный срок на товар составляет _____________ и начинает течьс момента ________________________________________________________________. (с момента передачи товара Покупателю либо с иного момента, согласованного сторонами) 3.3.

Упаковка товара должна соответствовать следующим требованиям:__________________________________________________________________________.(указать стандарты, технические условия, иные требования к упаковке товара) 4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 4.1.

Поставка товара осуществляется в следующие сроки: __________________________________________________________________________________________. (указать сроки или период поставки)

4.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: ____________________________.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания акта приемки-передачи товара (п. 4.5 Договора).

4.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 4.3 настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на товар.

4.5. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Покупателя с составлением акта приемки-передачи.

4.6. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество товара в течение _______________ с момента _________________________.

4.7. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– безвозмездного устранения недостатков товара в течение _______________;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

– потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

4.9. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования товара в течение _______________.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Поставщик выполняет работы по монтажу (шефмонтажу) товара в течение _______________ с даты поставки товара (п. 4.3 Договора).

5.2. Поставщик осуществляет монтаж (шефмонтаж) собственными силами и средствами.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

5.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа (шефмонтажа) специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения таких работ, а также территорию для выполнения работ.

5.4. Осмотр и приемка выполненной Поставщиком работы по монтажу (шефмонтажу) товара производятся на складе Покупателя в течение _______________ с момента истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего Договора.

5.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

5.6. По завершении работ Поставщик передает Покупателю следующиедокументы на товар: _________________________________________________________________________________________________________________________________. (инструкции по эксплуатации, иные документы)

5.7. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _______________.

5.8. Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы составляет _______________ и начинает течь с даты подписания акта приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены товара, установленного п. 2.4 настоящего Договора, срока оплаты работ по монтажу (шефмонтажу) товара, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки товара, установленного п. 4.1 настоящего Договора, срока передачи недостающего количества товара, установленного п. 4.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, переданного с недостатками, указанной в спецификации.

6.4. За нарушение Поставщиком срока монтажа (шефмонтажа), установленного п. 5.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от цены работ, установленной п. 2.5 настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее _______________ с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _______________ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

——————————–

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.4. При невозможности урегулировании споров путем переговоров они будут разрешаться в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя.

9. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ М.П. М.П.

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.

Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Договор на поставку и монтаж оборудования – Правовой мир

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования.

На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения.

Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение.

Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом  оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

  • Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
  • Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
  • Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
  • Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
  • Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
  • Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
  • В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре). 

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

  • Название и идентифицирующие номера оборудования,
  • Количество оборудования, его характеристики и функционал;
  • Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

Договор на поставку оборудования с монтажом

  • Общие положения о поставке с монтажом оборудования
  • Существенные условия
  • Форма и структура соглашения, образец договора на поставку оборудования с монтажом
  • Обязанности сторон
  • Права участников сделки
  • Ответственность контрагентов

Общие положения о поставке с монтажом оборудования

В Гражданском кодексе нет отдельной главы, посвященной договору на поставку оборудования с монтажом, поскольку он смешанный и включает в себя элементы двух простых сделок: поставки и подряда. Правоотношения, вытекающие из него, подпадают под действие глав 30 и 37 ГК; к тем же, что не урегулированы этими нормами, применяются общие правила о договоре купли-продажи (п. 5 ст. 454 ГК).

Предметом такого комбинированного соглашения выступают:

  • оборудование, предназначенное для применения в предпринимательской деятельности или иных целей, кроме личного, семейного, домашнего использования;
  • работа по монтажу и ее овеществленный результат.

Участниками сделки могут стать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом стороны именуются как:

  • покупатель, заказчик;
  • поставщик, подрядчик.

Подтверждают надлежащее исполнение этого договора в силу такой его двойственности подписанные документы:

  • о поступлении оборудования (товарные и товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи);
  • завершении монтажа (акты сдачи-приемки выполненных работ).

Существенные условия

Существенными являются следующие условия договора монтажа и поставки:

  1. О предмете. Данное условие включает в себя:
    • наименование и количество передаваемых вещей;
    • перечень работ и их ожидаемый результат (создание новой вещи).
  2. О сроке. Он не имеет значения в случае поставки партиями, однако важен, если она разовая. Гражданский кодекс (п. 1 ст. 708) требует отражать в контракте начальный и конечный сроки выполнения работ, а также допускает возможность указывать промежуточные (по завершении отдельных этапов).

Время начала монтажа оборудования необязательно определять календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, что неизбежно наступит (ст. 190). Допустимо связывать его и с действиями заказчика либо иных лиц.

Контрагенты уточняют перечисленные условия в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Подробней о них и о том, как правильно составлять такие приложения, рассказывается в наших статьях, посвященных договорам поставки и подряда. Технические характеристики вещи, которую предстоит смонтировать подрядчику, стороны прописывают в техзадании.

Форма и структура соглашения, образец договора на поставку оборудования с монтажом

Оформляется этот документ в простой письменной форме в 2 экземплярах — по одному для каждого участника сделки. Прописываются в нем не только все существенные, но и иные условия, которые обоюдно согласованы:

  • наименования сторон;
  • цена;
  • права и обязанности;
  • ответственность;
  • гарантия и т. д.

Основной документ зачастую дополняется приложениями, конкретизирующими его смысл: спецификациями, техническим заданием, бланками актов приема-передачи товара, выполненных работ, сметой (перечнем сопутствующих и необходимых на выполнение работ расходов).

Последняя при этом бывает:

  • твердой, выйти за рамки которой нельзя;
  • приблизительной, несущественное превышение которой допускается.

Образец договора на поставку и монтаж оборудования вы можете скачать на нашем сайте.

Не знаете свои права?

Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ. Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.

Скачать образец

Обязанности сторон

На поставщика, подрядчика гражданским законодательством возложены обязанности:

  1. Передать покупателю либо получателю, указанному в отгрузочной разнарядке, инвентарь:
    • непосредственно;
    • с помощью перевозчика (вид транспорта выбирается самостоятельно, если он не указан в тексте соглашения);
    • позволив второй стороне произвести выборку (самовывоз) товара.
  2. Вывезти товар, который контрагент принял на ответственное хранение, либо распорядиться им в разумный срок.
  3. Качественно выполнить монтаж по заданию заказчика.
  4. Немедленно предупредить последнего о том, что указанный им способ исполнения работы либо иное не зависящее от подрядчика обстоятельство может неблагоприятно сказаться на результате.
  5. Передать заказчику вместе с результатами деятельности информацию, касающуюся эксплуатации оборудования. Отсутствие исполнительной документации, не препятствующее нормальной эксплуатации устройств, не является основанием для неоплаты выставленных за работу счетов (решение Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2017 и постановления вышестоящих инстанций по делу № А40-151095/2017).

Покупатель, заказчик по нормам ГК обязан:

  • принять и оплатить технику (ст. 513, 516);
  • обеспечить сохранность вещей, которые не принял (ст. 514);
  • вернуть многооборотную тару (ст. 517);
  • принять с участием подрядчика в установленном порядке в сроки, предусмотренные контрактом, результат монтажа и оплатить его (ст. 720, 711);
  • содействовать подрядчику в выполнении им работы в соответствии с условиями контракта (ст. 718).

Обязательно укажите в договоре его предмет и другие существенные условия. В предмет входят наименование и количество оборудования, содержание, объем. Также укажите сроки выполнения работ. Если товар продается в рассрочку, согласуйте его цену, а также порядок, сроки и размеры платежей. Существенными будут и иные условия, если на их согласовании настаивает хотя бы одна сторона. Без этих условий договор не будет считаться заключенным. Кроме существенных условий рекомендуем прописать и ряд других, в частности, о цене оборудования и работ, порядке их уплаты, порядке поставки оборудования, его приемки и монтажа

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Договор на приобретение и монтаж оборудования является смешанным и сочетает элементы договоров поставки и подряда (ст. 506, п. 1 ст. 702 ГК РФ). При его заключении учитывайте требования закона к обоим договорам, элементы которых вы используете (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наименования сторон договора значения не имеют. Вы можете выбрать любые, например, «поставщик» и «покупатель» или «подрядчик» и «заказчик».

Какие условия нужно включить в договор

В первую очередь согласуйте существенные условия договоров поставки и подряда:

  • предмет договора (описать оборудование и работы);
  • цену оборудования;
  • порядок, сроки и размеры платежей, если установлена оплата в рассрочку (п. 1 ст. 489 ГК РФ);
  • начальные и конечные сроки работ по монтажу (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Без этих условий договор по общему правилу не будет считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Особое внимание нужно уделить описанию поставляемого оборудования. Без него весь договор могут признать незаключенным, не возникнут права и обязанности как по поставке, так и по монтажу оборудования, так как непонятно, что именно нужно монтировать.

Без существенных условий о работах договор в части поставки скорее всего сохранит силу. Однако условия о монтаже могут быть признаны несогласованными. В таком случае они не будут обязательными для сторон. Может получиться так, что покупателю доставят оборудование, но не смонтируют и он не сможет им воспользоваться.

Какие условия рекомендуется включить в договор

Рекомендуем согласовать некоторые условия, которые не являются существенными, но позволят избежать разногласий при исполнении договора и обычно включаются в него.

Укажите в договоре условия поставки оборудования, в частности:

  • документы, которые нужно передать с оборудованием;
  • качество и гарантийный срок;
  • порядок, сроки поставки и приемки;
  • цену оборудования.

Также включите в договор условия выполнения монтажных работ:

  • качество монтажа и гарантию на работы;
  • порядок, срок выполнения работ и их приемки;
  • цену работ.

Для удобства вы можете согласовать одинаковый порядок оплаты для товара и работ. Сроки оплаты при этом могут быть разными.

Также рекомендуем включить в договор условия об ответственности, в частности, о неустойке, которую стороны должны выплатить за нарушение обязательств по договору.

Предмет договора на поставку и монтаж оборудования

Укажите предмет договора купли-продажи, то есть сведения о товаре. Обязательно согласуйте наименование и количество оборудования (п. 3 ст. 455 ГК РФ). При необходимости вы можете прописать и другие его характеристики, например, комплектность.

Также согласуйте предмет в части подрядных работ — вид работ (монтаж оборудования) и их объем (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Напишите, что поставщик осуществляет работы по монтажу оборудования, и укажите, сколько объектов нужно смонтировать.

Укажите место, где нужно выполнить монтаж.

Пример формулировки условия о предмете договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя один генератор теплого воздуха Blowtherm серии IH/AR 750, а также произвести его монтаж. Покупатель обязуется принять и оплатить товар и выполненные работы.

Поставщик устанавливает генератор на полу помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Андреева, д. 7, оф. 5.

Качество оборудования и монтажных работ

Укажите требования к качеству оборудования или работ, если у покупателя есть особые требования к ним.

Если их нет, качество оборудования и работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям, а если установлены обязательные требования — то соответствовать им (п. п. 2, 4 ст. 469, ст. 721 ГК РФ). Стандартные цели использования оборудования и обычные требования к монтажу можно посмотреть в документах на него.

Гарантия качества оборудования и работ

Покупателю выгодно включить в договор условие о гарантии качества товара и работ. При гарантии их качество должно соответствовать условиям договора в течение определенного срока (п. 2 ст. 470, п. 1 ст. 722 ГК РФ).

Для согласования гарантии качества работ по монтажу укажите:

  • что на работы предоставляется гарантия качества, срок гарантии;
  • начало исчисления гарантийного срока. По общему правилу гарантия начинает течь с момента, когда покупатель принял или должен был принять результат работ (п. 5 ст. 724 ГК РФ);
  • объем гарантии. По умолчанию она распространяется на весь результат работ (п. 2 ст. 722 ГК РФ);
  • в какой срок поставщик обязан устранить недостатки в рамках гарантии. По общему правилу он должен устранить недостатки в разумный срок (п. 1 ст. 723 ГК РФ).

Если гарантия не установлена ни законом, ни договором, покупатель по общему правилу сможет предъявить требования по качеству, если обнаружит недостатки в разумный срок, но в пределах двух лет со дня принятия работ (п. 2 ст. 724 ГК РФ).

Пример формулировки условия о качестве оборудования и монтажных работ

Передаваемое по Договору оборудование является новым.

Качество оборудования и монтажа должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, указанным в документах на товар.

На оборудование устанавливается гарантийный срок продолжительностью три года с момента его вручения Покупателю.

На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью три года с момента, когда Покупатель принял или должен был принять его.

Если Покупатель потребовал безвозмездно устранить недостатки товара или результата работ в рамках гарантии, Поставщик должен исполнить это требование в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

Расходы по возврату некачественного товара несет Поставщик.

Цена оборудования и работ

Для того, чтобы согласовать цену, укажите:

  • сумму, которую покупатель должен заплатить за оборудование и работы. Рекомендуем установить отдельно цену за товар и за работы. Если условий о ценах в договоре не будет, их придется определять по аналогии с похожим оборудованием и работами (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 485, п. 1 ст. 709 ГК РФ). В результате такая среднерыночная цена может не устроить поставщика и (или) покупателя;
  • включен ли НДС в цену оборудования и работ. По умолчанию предполагается, что цена рассчитана с учетом НДС (см. Позицию ВАС РФ). Такой вариант может не устроить поставщика;
  • валюту, в которой выражены цены. Если стороны выбрали иностранную валюту, то расчеты между резидентами нужно все равно предусмотреть в рублях. Валютные операции между ними по общему правилу запрещены (ч. 1 ст. 9 Закона о валютном регулировании).

Укажите курс иностранной валюты к рублю, по которому нужно будет оплатить оборудование и монтаж. По общему правилу цена в таких случаях определяется по официальному курсу иностранной валюты на день платежа (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Также рекомендуем ограничить возможное изменение цены, которое может произойти из-за резких колебаний курса этой валюты, то есть установить «валютный коридор».

Пример формулировки условия о цене в иностранной валюте и «валютном коридоре»

Цена товара составляет сумму в рублях, эквивалентную 3 000 (трем тысячам) долларов США, включая НДС.

Цена работ составляет 40 000 (сорок тысяч) руб., включая НДС.

Для целей оплаты товара применяется курс доллара США к рублю, установленный Банком России на дату передачи товара Покупателю. Однако курс, применяемый в целях оплаты, не может быть выше 65 руб. и ниже 60 руб. за доллар США.

Если курс Банка России опустится ниже 60 руб. за доллар США, Покупатель осуществляет оплату по курсу 60 руб. за доллар США.

Если курс Банка России превысит 65 руб. за доллар США, Покупатель осуществляет оплату по курсу 65 руб. за доллар США.

Порядок оплаты оборудования и работ

Чтобы согласовать порядок оплаты, укажите:

  • форму расчетов. Обычно стороны рассчитываются платежными поручениями. Можно выбрать и другой вариант, например, расчеты наличными, но надо учесть, что такие расчеты между предпринимателями и юридическими лицами по одному договору не должны превышать 100 000 руб. (п. 2 ст. 861 ГК РФ, п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У);
  • сроки оплаты. По общему правилу покупатель должен полностью оплатить товар непосредственно до или после его передачи поставщиком (п. п. 1, 2 ст. 486 ГК РФ). Работы по умолчанию оплачиваются после окончательной сдачи их результатов, при условии что они выполнены надлежащим образом и в согласованный срок (п. 1 ст. 711 ГК РФ). В договоре можно указать иной срок оплаты. Чаще всего оплата товара и его монтаж осуществляются в разные сроки. Если товар оплачивается в рассрочку, обязательно укажите цену оборудования, порядок, сроки и размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК РФ);
  • момент, с которого оборудование и монтаж считаются оплаченными. По общему правилу для безналичных расчетов это момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, то есть поставщика (п. 1 ст. 316 ГК РФ, п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54). Можно указать и другой момент, например зачисление денег на расчетный счет поставщика.

Пример формулировки условия о порядке оплаты

Покупатель обязуется:

  • внести полную предоплату за товар в срок до 15 июня 2018 г. включительно;
  • оплатить работы в течение трех рабочих дней после их сдачи Поставщиком по акту сдачи-приемки.

Расчеты по оплате товара и работ осуществляются платежными поручениями. Обязательства Покупателя по оплате товара и работ считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок и сроки поставки оборудования и его монтажа

Укажите порядок и сроки поставки.

Для согласования порядка монтажа оборудования укажите:

  • начальный и конечный сроки выполнения работ. Это условие является существенным (п. 1 ст. 708 ГК РФ);
  • режим работы поставщика на территории покупателя (при необходимости). Например, можно указать часы работы поставщика, когда можно осуществлять монтаж;
  • условия, которые покупатель должен обеспечить поставщику для производства работ. В частности, поставщику может потребоваться отдельное свободное помещение, где будут проводиться работы, и беспрепятственный доступ к нему.

Также можно обязать покупателя предоставить материалы для монтажа, перераспределить риски между сторонами, запретить поставщику привлекать субподрядчиков (п. 1 ст. 704, ст. 705, п. 1 ст. 706 ГК РФ).

Пример формулировки условия о порядке монтажа оборудования

Поставщик обязуется выполнить монтаж оборудования с 25 по 29 июня 2018 г. включительно.

Поставщик вправе выполнять работы по монтажу оборудования с 10.00 до 18.00.

Покупатель обязуется предоставить Поставщику беспрепятственный доступ в помещение, где будет устанавливаться оборудование, в указанное время. Покупатель обязан полностью освободить данное помещение к началу производства работ.

Приемка оборудования и работ по его монтажу

Для согласования порядка приемки оборудования рекомендуем указать:

  • время и место приемки и проверки оборудования;
  • кто будет участвовать в приемке;
  • что должен сделать покупатель для того, чтобы принять оборудование;
  • какие документы стороны оформят при приемке.

Пример формулировки условия о порядке приемки оборудования

Приемку оборудования осуществляют:

  • со стороны Покупателя — инженер по наладке и испытаниям Матвеев Андрей Сергеевич, действующий на основании Доверенности от 01.06.2018 N 15;

Договор на монтаж и поставку оборудования 2020

Договор поставки товара и монтажа оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования — образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье.

Договор на монтаж и поставку оборудования образец.doc

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду.

Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).
Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Учитывая то, что рассматриваемый договор является смешанным, он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части.

Существенные условия договора поставки

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «».

Существенные условия договора подряда

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа.

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.).

ВАЖНО! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения.

Рекомендуемые условия для поставки

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству.

Рекомендуемые условия для подряда

Чтобы исключить возможные риски, связанные с монтажом оборудования, желательно указать следующие условия подряда:

  • гарантийные обязательства подрядчика на выполненный монтаж оборудования (ст. 722 ГК РФ), условия постгарантийного обслуживания;
  • условия приемки смонтированного оборудования (ст. 720 ГК РФ), перечень документов, которые стороны обязуются при этом подписать;
  • цену монтажа (ст. 709 ГК РФ);
  • требования к качеству выполненных работ (ст. 721 ГК РФ).

В договор монтажа и поставки оборудования нужно внести условия о наступлении и привлечении к ответственности, а также порядке оплаты поставки и монтажа. Согласовывая последние, нужно предусмотреть не только форму расчетов, но и сроки оплаты.

Учитывая, что соглашение несет в себе элементы двух договоров, оплата может производиться за поставку после передачи оборудования покупателю, за монтаж — после приемки работ.

Однако в образец договора поставки оборудования и монтажа можно внести и иной порядок.

ВАЖНО! При приобретении оборудования в рассрочку в договоре обязательно указываются размеры платежей, их сроки, порядок внесения как существенное условие в соответствии с п. 1 ст. 489 ГК РФ.

Указывая требования к качеству как работ, так и самого товара, следует отражать именно те специфические требования, в выполнении которых заинтересован покупатель (например, выбор материала, сорта, уникальные особенности конструкции). Если таких особых требований у него нет, то по умолчанию качество работ и оборудования должно соответствовать обычным или обязательным требованиям для соответствующего вида товара (см. ст. 469, 721 ГК РФ).

Условия о гарантии

По смыслу ст. 724 ГК РФ, если контрагенты не укажут в соглашении условия гарантии и она не будет вытекать из закона, то покупатель при обнаружении каких-либо недостатков будет ограничен в сроке предъявления претензий к контрагенту.

Он сможет заявить их в течение 2 лет с того момента, как принял монтажные работы.

Включение такого условия в договор поставки оборудования с монтажом позволит определить более долгий гарантийный срок и избежать иных споров, связанных с недостатками товара.

Согласовывая условия гарантии, нужно указывать, что гарантия устанавливается не только на само оборудование, но и на монтажные работы. Также в образец договора поставки и установки оборудования рекомендуется вносить такие условия:

  1. Момент, с которого начинает течь гарантийный срок. По общим правилам течение срока по поставке начинается с момента передачи оборудования, а по подряду — с момента подписания акта приемки выполненных работ.
  2. Объем гарантии. Распространяется она на все выполненные работы или нет, устанавливается ли она на комплектующие к оборудованию (при отсутствии данного пункта, согласно ст. 470 ГК РФ, гарантия на комплектующие будет распространяться).
  3. Срок устранения недостатков после их выявления.
  4. В отношении поставки — кто будет оплачивать расходы по возврату оборудования с недостатками.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.